+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на монтаж оборудования из материалов заказчика

Содержание

Договор на изготовление – Образец, бланк 2021 года

Договор на монтаж оборудования из материалов заказчика

Договор на изготовление относится к довольно распространённому виду гражданско-правовых соглашений. К примеру, для изготовления мебели или кого-либо другого предмета для дома, потребуется предварительно оформить договор на изготовление.

Такая форма гражданско-правовых отношений получила законодательный статус, который регулируется гл. 37 ГК РФ. В данной статье предлагается рассмотреть порядок оформления такого договора, и какие особенности нужно учитывать при его оформлении.

Файлы для скачивания:

Предмет договора

Согласно составленному договору на изготовление, одна из сторон обязана изготовить некий заказ по заявке заказчика и передать заказчику изготовленный заказ за определенную плату. Предметом такого договора является заказ.

Заказчиком, при оформлении такого договора могут быть, как физлица, так и лица юридические. В качестве исполнителя – в большей части являются юридические лица, предоставляющие услуги по изготовлению. Однако исполнителями могут быть и физлица.

При изготовлении заказа исполнитель, обычно, пользуется своими средства и материалами. В то же время, договором могут быть оговорены условия, чтобы материалы для изготовления предоставлялись заказчиком.

Исполнитель в самостоятельном порядке осуществляет выбор метода изготовления заказа. Однако, в договоре может быть оговорено выполнение заказа методом, установленным заказчиком.

Примечание. Данным договором предусматривается, что право собственности на выполненный заказ получает заказчик.

Заполняя данный раздел договора, нужно предусмотреть, чтобы в соглашении на изготовление заказа чётко указывался предмет, который отмечен в заявке заказчика.

Примечание. На практике, нередко для изготовления предмета заказчик предоставляет чертежи предмета.

В этом варианте, чертеж является неотъемлемым приложением соглашения, и исполнитель обязан изготовить заказ согласно представленным чертежам.

Кроме этого, некоторые компании, предоставляющие услуги по изготовлению заказов, обладают разработанными каталогами и экземплярами. При заказе предмета, выбранного из каталога, заказ обязан быть изготовлен согласно образцу в каталоге.

(: “Мебель под заказ. Заключение договора”)

Права и обязанности сторон

Текст соглашения на изготовление представляет собой совокупность условий, которые обязаны выполнять участники сделки. Согласно законодательным нормам РФ, условия контракта прописываются по усмотрению участников сделки, кроме ситуаций, в которых соответствующие условия предписываются законодательными или другими нормативными документами (п.4 ст.421 ГК РФ).

В любом варианте, условия, отображенные в договоре, обязаны соответствовать законодательству РФ. При утверждении закона, определяющего обязательные для участников соглашения условия, после подписания контракта, действующие на момент его подписания, сохраняют свой статус.

Таким образом, раздел договора «Права и обязанности сторон» является неотъемлемой частью соглашения на изготовление. В нем прописываются все права участников сделки (заказчика и исполнителя) и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.

Пример заполнения раздела.

Обязанности исполнителя:

В этом разделе, как правило, прописывается, что обязан изготовить исполнитель, к примеру:
  1. Изготовить предмет надлежащего качества по заявке Заказчика в сроки, оговоренные данным соглашением, и сдать законченную работу Заказчику в установленное время.
  2. Обеспечить изготовление предмета с качеством, соответствующим действующим нормам и стандартам РФ.
  3. Обеспечить передачу изготовленного предмета Заказчику своими средствами.

Права исполнителя:

Здесь необходимо прописать права, которыми обладает Исполнитель.

Пример такого заполнения пункта:

  1. Использовать выбор способов изготовления заказа по собственному усмотрению.
  2. Использовать возможность для привлечения третьих лиц по изготовлению заказа.

При этом, ответственность за изготовление заказа третьими лицами возлагается на Исполнителя договора.

Обязанности Заказчика:

Заказчик также несет определенную ответственность перед исполнителем.

Он обязан:

  1. Принять изготовленный заказ в порядке, оговоренном в заключенном соглашении.
  2. Рассчитаться с Исполнителем за изготовленный и переданный заказ в сроки, отображенные в заключенном соглашении.

Права заказчика

Заказчик имеет право:

  1. Периодически осуществлять проверку хода и качества исполнения заказа, не мешая ему работать.
  2. Расторгнуть договор на изготовление и истребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не начинает своевременно изготовлять заказ или изготовляет его настолько медленно, что завершение работы к сроку, оговоренному в соглашении, явно срывается.
  3. Установить Исполнителю разумное время для исправления дефектов, если при проверке исполнения заказа, они будут выявлены.

Примечание. При срыве Исполнителем установленного времени на исправление замечаний, Заказчик имеет право отказаться от договора, либо исправить дефекты своими средствами, либо обратиться для исправления дефектов к третьей стороне с перекладыванием затрат на Исполнителя, а также с требованием возмещения ущерба.

Срок договора

Немаловажным моментом при заключении договора на изготовление является отображение срока его действия. Ведь правовые взаимоотношения между участниками сделки могут быть действительными только в период действия соглашения. После завершения времени действия договора, стороны освобождаются от претензий друг к другу.

В этом разделе участники сделки могут также оговорить условия досрочного расторжения сделки.

Пример заполнения данного раздела:

Как правильно оформить договор на изготовление в 2021 году?

Наличие договора на изготовление обеспечивает защиту интересов, как Заказчика, так и Исполнителя, при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Заказывая тот или иной предмет, обеим сторонам нужно внимательно заполнить все разделы такого договора, чтобы быть уверенным:

  • Заказчику – в изготовлении предмета, согласно заявки, соответствующего качества.
  • Исполнителю – что после передачи заказа – с ним будут осуществлен расчет в соответствии с подписанным договором.

Благодаря правильно оформленному договору, обе стороны останутся довольными, без неоправданной потери времени и без нервных потрясений.

Заполняя договор на изготовление, надо всегда учитывать специфику заказа. Не исключено, что в некоторых вариантах может понадобиться не только доставка, но и монтаж предмета. И это требуется отобразить в соответствующем разделе. Обычно, установку заказа осуществляет исполнитель, так как, для этого нужны инструменты и материалы, которых у Заказчика нет.

Примечание. При передаче изготовленного заказа нужно оформить приемосдаточный акт, где отображаются сроки и место передачи. В данном документе отображаются недостатки, если они обнаружены. В договоре, желательно, также оговаривать гарантийный срок пользования заказом.

При составлении договора, за основу можно взять бланк, который можно скачать ниже или предложенный пример договора.

Заполнить договор можно вручную или набрать на компьютере с последующей распечаткой на принтере. Распечатанный документ является предпочтительней.

Заполнение документа нужно осуществлять:

1. С его названия. В данном варианте «ДОГОВОР на изготовление …»

2. Далее, на следующей строке, нужно заполнить место оформления и дату.

3. Затем можно приступить к заполнению преамбулы, где отображаются следующие данные:

  • Ф.И.О. Заказчика с отображением сведений о его полномочиях и основания, на котором он действует.
  • Ф.И.О. Исполнителя с отображением таких же данных.

4. Следующим шагом является заполнение раздела «Предмет договора», где нужно отобразить, что понадобится изготовить и обязательства сторон, то есть, что должен предоставить Заказчик и что обязан выполнить Исполнитель.

5. После заполнения раздела можно приступить к следующему шагу – заполнению пункта «Цена договора и условия оплаты».

  • Здесь нужно отобразить цену заказа, с расшифровкой стоимости выполненных работ, стоимости материалов, стоимости перевозки и установки заказа и т д.
  • Также надо отметить сроки расчетов и отобразить порядок и форму оплаты за изготовленный заказ.

6. Далее можно приступить к заполнению раздела «Обязанности сторон».

  • Здесь нужно будет перечислить обязанности сторон, а также перечень условий по изготовлению заказа, с указанием порядка внесения изменений в проект, сроков изготовления заказа, порядка его доставки и действий сторон при изменении условий исполнения договора.

7. Затем нужно будет оговорить об ответственности сторон за неисполнение условий договора. Для этого надо будет заполнить раздел «Штрафные санкции»

  • В этом разделе устанавливается форма ответственности участников сделки, при несоблюдении условий договора сторонами. Штрафы могут прописываться только на основании законодательных норм, действующих в РФ.

8. Жизнь является непредсказуемой. И сегодня на нашей Планете случаются различные природные стихии, техногенные катастрофы и прочие обстоятельства, которые невозможно предусмотреть. Поэтому, любой договор обязан содержать раздел «Форс-мажор».

  • Данный пункт освобождает от полной или частичной ответственности сторон, при наличии форс-мажорных обстоятельств, относящихся к непредсказуемым.

9. Далее можно будет заполнить раздел, отображающий прочие условия договора, не вошедшие в перечисленные разделы документа. Данный раздел может носить название «Прочие условия» или «Заключительные приложения»

10. В нем можно будет отобразить:

  • Срок вступления договора в силу и время его завершения.
  • Количество экземпляров подписанных документов и прочие сведения.

11. Завершение заполнения договора на изготовление осуществляется отображением юридических адресов и реквизитов участников, подписывающих заполненный документ.

Источник: https://dogovor.net/na-izgotovlenie/

Договор строительного подряда на монтаж оборудования и конструкций стр. 4

Договор на монтаж оборудования из материалов заказчика

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться свыше 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

11. Внесение изменений в действующий договор

11.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия.

11.2.

Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в следующие Приложения к настоящему договору: Акт приема-передачи документации (Приложение № 7), Техническое задание на выполнение подрядных работ (Приложение № 8), Спецификация(ии) на Пакет работ (Приложение № 9), Спецификация(ии) на оборудование и конструкции (Приложение № 10), Ведомость на машины и механизмы (Приложение № 11), Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (Приложение № 12), Список представителей Сторон (Приложение № 13), Перечень стандартов Заказчика (Приложение № 14) путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции. Подписание Приложения считается изменением в случае, если подписывается Приложение на тот же Пакет работ и на тот же Объект Заказчика, на которые имеется подписанное (действующее) Приложение. В случае если подписывается Приложение на Пакет работ или Объект Заказчика, на который отсутствует подписанное (действующее) Приложение, то Приложение вступает в силу без изменения подписанных (действующих) Приложений.

12. Расторжение договора и прочие положения

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон, либо в других случаях, предусмотренных настоящим договором.

12.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1. задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, становится явно невозможным;

12.2.3. если во время выполнения работы станет очевидным, что Подрядчиком неоднократно нарушаются условия настоящего договора, что ведет к снижению качества работ;

12.2.4. аннулирование или приостановка действия допуска СРО к производству работ (текущий номер свидетельства: [номер свидетельства о допуске, выданного СРО], наименование СРО: [наименование СРО], дата выдачи свидетельства: [дата выдачи допуска СРО]);

12.2.5. появление актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

12.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий договор согласно п. 12.2. настоящего договора, направляет Подрядчику об этом уведомление по адресу, указанному в настоящем договоре. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления, либо с момента возврата корреспонденции с отметкой почтовой организации об отсутствии адресата по указанному адресу.

12.4. Подрядчик при получении уведомления о расторжении договора обязан прекратить выполнение работ и в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления вывезти с Объекта принадлежащие ему оборудование, инструменты и инвентарь, предварительно уведомив об этом Заказчика.

12.5. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего договора в случае остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 (двадцать) календарных дней;

12.6. Подрядчик, решивший расторгнуть настоящий договор согласно п. 12.5 настоящего договора, направляет Заказчику уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных дней до расторжения настоящего договора.

При этом Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и в течение трех рабочих дней с даты расторжения договора вывезти с Объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты и инвентарь, предварительно уведомив об этом Заказчика.

12.7. При расторжении настоящего договора, по основаниям, предусмотренным п. 12.2., 12.5. настоящего договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею прямые убытки.

12.8. При расторжении настоящего договора по решению комиссии, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, определяется объем и качество выполненных работ, и результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, определенную комиссией.

12.9. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга по электронной почте не позднее пяти рабочих дней.

12.10. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Форма Акта контроля качества Промежуточных работ (согласно СТО Форма документа «Акт контроля качества промежуточных работ» – http://dokipedia.ru/document/5149776);

Приложение № 2. Форма Отчета о выполнении Промежуточных работ (согласно СТО Форма документа «Отчет о выполнении промежуточных работ» – http://dokipedia.ru/document/5149378);

Приложение № 3. Форма Уведомления о готовности к сдаче результата выполненного Пакета работ (согласно СТО Форма документа «Уведомление о готовности к сдаче результата выполненного пакета работ» – http://dokipedia.ru/document/5149833);

Приложение № 4. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (согласно СТО Форма документа «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – http://dokipedia.ru/document/5161717);

Приложение № 5. Форма Акта приема-передачи строительной площадки (согласно СТО Форма документа «Акт приема-передачи строительной площадки» – http://dokipedia.ru/document/5149835);

Приложение № 6. Правила промышленной безопасности на Объектах Заказчика (согласно СТО Форма документа «Правила промышленной безопасности на объектах Заказчика» – http://dokipedia.ru/document/5149839);

Приложение № 7. Акт приема-передачи документации;

Приложение № 8. Техническое задание на выполнение подрядных работ;

Приложение № 9. Спецификация(ии) на Пакет работ;

Приложение № 10. Спецификация(ии) на оборудование и конструкции;

Приложение № 11. Ведомость на машины и механизмы;

Приложение № 12. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ;

Приложение № 13. Список представителей Сторон;

Приложение № 14. Перечень стандартов Заказчика.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:Подрядчик:
[наименование организации Заказчика]Юридический адрес: [Юридический адрес организации Заказчика]Фактический адрес/почтовый адрес: [Фактический адрес/почтовый адрес организации Заказчика][наименование организации Подрядчика]Юридический адрес: [Юридический адрес организации Подрядчика]Фактический адрес/почтовый адрес: [Фактический адрес/почтовый адрес организации Подрядчика]
ИНН/КПП:[ИНН/КПП организации Заказчика]ИНН/КПП:[ИНН/КПП организации Подрядчика]
ОГРН:[ОГРН организации Заказчика]ОГРН:[ОГРН организации Подрядчика]
Р/с:[Р/с организации Заказчика] в [наименование банка]Р/с:[Р/с организации Подрядчика] в [наименование банка]
БИК:[БИК организации Заказчика]БИК:[БИК организации Подрядчика]
К/с:[К/с организации Заказчика]К/с:[К/с организации Подрядчика]
Телефон/факс:[телефон/факс Заказчика]Телефон/факс:[телефон/факс Подрядчика]
Сайт:[Электронный адрес сайта Заказчика]Сайт:[Электронный адрес сайта Подрядчика]
Адрес электронной почты:[Адрес электронной почты Заказчика]Адрес электронной почты:[Адрес электронной почты Подрядчика]
__________________/[Ф.И.О. представителя Заказчика]__________________/[Ф.И.О. представителя Подрядчика]

Приложение № 9

к договору строительного подряда на монтаж оборудования и конструкций

№ [номер договора]от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора] [Согласно СТО Форма документа «Спецификация «Пакет работ»].

Приложение № 10

к договору строительного подряда на монтаж оборудования и конструкций

№ [номер договора]от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора] [Согласно СТО Форма документа «Спецификация «Поставка и оказание услуг по ИСП»].

Приложение № 11

к договору строительного подряда на монтаж оборудования и конструкций

№ [номер договора]от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора] [Прикладывается в формате PDF] [Согласно СТО Форма документа «Ведомость на материалы, оборудование, машины и механизмы»].

Источник: https://geostart.ru/doc/read/29146/4?q=12.8.+%D0%9F%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD...

Договор подряда на монтаж оборудования – образец

Договор на монтаж оборудования из материалов заказчика

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на монтаж оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Работы по монтажу являются важным этапом установки и сдачи оборудования в эксплуатацию. Проводятся данные работы с соблюдением всех существующих требований к безопасности и с учетом комплекса технологических правил, в зависимости от вида оборудования и разновидности монтажных работ.

Проведение работ по монтажу начинается с заключения соглашения между заказчиком и подрядчиком. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить монтаж оборудования в сроки установленные договором, а заказчик обязуется принять и оплатить работу в порядке, указанном в соглашении.

Особенности заключения договора подряда на монтаж оборудования

Как правило, договор регламентирует проведение монтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу оборудования в эксплуатацию. Для проведения монтажа предварительно требуется разработать:

  • технический проект;
  • проект организации монтажных работ;
  • сметную документацию;
  • монтажные схемы на проведение работ;
  • другие документы, в зависимости от обстоятельств конкретной сделки.

Одновременно с составлением типового образца договора подряда на монтаж оборудования оформляются спецификации и заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов и т.д. А в процессе подготовки к монтажу обеспечиваются: комплектование и своевременная доставка на объект материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.

Помимо описания вида и объема мероприятий по монтажу, в бланке договора на монтаж оборудования следует четко прописать сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимость сделки.

Если планируется поэтапное выполнение монтажных работ, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа.

Цена сделки может определяться в Смете, которая после подтверждения участниками соглашения становится неотъемлемой частью договора.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения монтажа определяются соответствующими приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами — Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.

Структура и содержание договора подряда на монтаж оборудования

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора.

    В соответствии с условиями настоящего договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить работы по монтажу оборудования (перечень работ, их объем и виды указываются в соглашении), а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику обусловленную соглашением цену.

    Способы выполнения работ определяются сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора подряда на монтаж оборудования. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ определяются участниками сделки в соответствующих перечнях, являющихся неотъемлемой частью соглашения.

    Уточняется, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи.

  4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
  5. Права и обязанности сторон.

    пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.

  6. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение. Указываются дата начала и окончания работ, а также промежуточные сроки. Уточняются условия и порядок переноса сроков начала и окончания работ.
  7. Стоимость работ и порядок расчетов.

    пункта зависит от условий, на которых заключается настоящий договор подряда на монтаж оборудования.

  8. Порядок сдачи и приема работ по монтажу оборудования. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  9. Ответственность сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.

  10. Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию подрядчика или заказчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.
  11. Разрешение споров.

    Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями договора и законодательством России.

  12. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  13. Прочие условия. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  14. Список приложений.
  15. Адреса и реквизиты сторон.
  16. Подписи сторон.

Дополнительные документы к бланку договора подряда на монтаж оборудования

Составить и скачать договор можно на нашем сайте вместе с приложениями:

  • Техническое задание;
  • Смета;
  • Перечень материалов;
  • Перечень оборудования;
  • Акт приема-передачи материалов;
  • Акт приема-передачи оборудования;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/montazha_oborudovaniya/

Образец договора подряда на монтаж оборудования | Образцы договора подряда

Договор на монтаж оборудования из материалов заказчика

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

  • первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
  • оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

  • приложение № 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
  • приложение № 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
  • приложение № 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик 

________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Источник: https://sud-jurist.ru/obrazets-dogovora-podryada-na-montazh-oborudovaniya/

Договор по монтажу на объекте заказчика

Договор на монтаж оборудования из материалов заказчика

Как документально оформить выполнение работ по монтажу на объекте заказчика. Какие документы должен предоставить подрядчик? Как в этом случае приходовать материалы и оборудование?

Вопрос:  Заключили договор с заказчиком на выполнение работ по монтажу на объекте заказчика. Для выполнения работ привлекли стороннего подрядчика, с которым заключили договор.

Сторонний подрядчик выполняет работы своими силами, сам покупает необходимое по смете оборудование и материалы. Требуется ли нам в таком случае приходовать материалы и оборудование в своем учете? В договоре с заказчиком есть смета, в которой указано оборудование и материалы.

С нашим заказчиком закрытие работ оформляется посредством КС-2 и КС-3. Какие документы должен предоставить нам подрядчик?

Ответ:  По вопросу принятия к учету у исполнителя оборудования и материалов, если для выполнения работ по монтажу для заказчика исполнитель привлекает стороннего подрядчика, который сам производит монтаж у заказчика. Документы от подрядчика

Нет, в этом случае отражать в Вашем учете оборудование и материалы не нужно.

Документы, при которых Вы признаете расходы на услуги стороннего подрядчика– это акт и договор. КС-2, КС-3 и смету составлять не обязательно.

Если между Заказчиком и Исполнителем заключен договор на выполнение работ, тогда выписывать правомерно акт (ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 1 ст. 252 НК РФ; ст. 313 НК РФ).

При этом исполнитель должен включать в акт всю стоимость (стоимость работ + стоимость материалов).

То есть исполнитель оказал Вам услуги, в процессе которых использовал материалы, а не реализовал их. И такая деятельность не является торговлей (постановление Президиума ВАС РФ от 22.06.10 № 14630/09).

Дебет 20 (25, 26, 29, 44…) Кредит 60, 76 (учтены затраты по договору с подрядчиком).

Такой порядок следует из пунктов 5, 7, 16, 18 ПБУ 10/99.

Стоимость раот Вы вправе списать в отчетном периоде, в котором получили акт (п. 1 ст. 260 НК РФ, п. 27 ПБУ 6/01, утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н).

Стоимость оборудования, материалов и работ входит в общую цену договора.

Еще читайте: производственный календарь 2021 word

Более подробно об этом Вы можете узнать, перейдя по ссылке:

https://vip.1gl.ru/#/document/189/324457/

Подробнее об этом в рекомендациях Системы Главбух:

https://www.1gl.ru/#/document/16/57321/tit3/

Обоснование

Как документально оформить отгрузку готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг)

Реализация результатов выполненных работ (оказанных услуг)

Факт выполнения работ (оказания услуг) должен быть документально подтвержден (ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 1 ст. 252 НК РФ).*

Ситуация: нужно ли оформлять акт по гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг)*

Составление акта об оказании услуг (выполнении работ) обязательно, только если такое требование предусмотрено гражданским законодательством или заключенным договором. Такого мнения придерживается Минфин России (письмо от 13 ноября 2009 г. № 03-03-06/1/750).

В свою очередь Гражданский кодекс РФ прямо предписывает составлять акт об оказании услуг (выполнении работ) лишь при выполнении работ по договору строительного подряда (п. 4 ст. 753 ГК РФ).* О составлении акта упоминается и в статье 720 Гражданского кодекса РФ, которая распространяется на все виды договора подряда.

Однако в ней сказано, что наряду с актом стороны могут составить и другой документ, удостоверяющий приемку.

Акты по гражданско-правовому договору можно составить следующим образом:

акт приема-передачи выполненных работ;

акт об оказании услуг.

В остальных случаях составлять акт не обязательно. Поэтому факт выполнения работ (оказания услуг) для целей бухучета и налогообложения может быть подтвержден иным документом (ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 1 ст. 252 НК РФ).

* Например, для договора перевозки факт оказания услуг подтверждается третьим экземпляром товарно-транспортной накладной.

Если перевозка груза на грузовом автомобиле оплачивается заказчиком по повременному тарифу, то документом, подтверждающим факт выполнения услуг по перевозке, помимо товарно-транспортной накладной, является отрывной талон к путевому листу.

Факт оказания услуг по договору комиссии подтверждается отчетом комиссионера (ст. 999 ГК РФ). По агентскому договору – отчетом агента (ст. 1008 ГК РФ). По договорам поручения (если это предусмотрено самим договором) – отчетом поверенного (абз. 5 ст. 974 ГК РФ).

Вместе с тем, для признания расходов по договору при налогообложении акт может потребоваться и в случаях, не предусмотренных в гражданском законодательстве.

В Налоговом кодексе РФ сказано, что акт нужен организациям, применяющим метод начисления, для признания материальных расходов по договорам на выполнение работ (оказание услуг) производственного характера (подп. п. п. 6 п. 1 ст. 254, п. 2 ст. 272 НК РФ).

Аналогичные разъяснения содержатся в письме ФНС России от 29 декабря 2009 г. № 3-2-09/279.

В тех случаях, когда составление акта не является обязательным, работы (услуги, права) можно учесть в бухучете и при налогообложении на основании договора (либо иных документов, подтверждающих факт выполнения работы, оказания услуги, отчуждения права) (ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 1 ст. 252 НК РФ).

Для этого, например, пропишите в договоре следующее условие. Если заказчик по факту оказания услуг, указанного в договоре, не предъявляет претензий к исполнителю, услуга считается оказанной (работы выполненными). При этом в качестве документов, подтверждающих факт оказания услуг, могут, в частности, выступать:

договор;

счет на оплату;

платежные документы.

Подтверждает данный подход Минфин России в письмах от 4 мая 2012 г. № 03-03-06/1/226 и от 17 ноября 2006 г. № 03-03-04/1/778.

Вместе с тем, это не касается работ (услуг), по которым приемка в обязательном порядке должна оформляться отдельным документом. Например, по строительному подряду, по которому акт обязателен (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Если организация является плательщиком НДС, то, кроме документов, подтверждающих отгрузку готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг), она должна выставить организации-покупателю (заказчику) счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ). Подробнее об этом см. Как оформить счет-фактуру, выставляемый покупателю.*

По акту на ремонт надо учесть только работы без запчастей

«…У нашей компании на балансе есть два служебных автомобиля. Периодически мы сдаем их в сервис. Мастера меняют на автомобилях фильтры, ремни и т. д. При этом выдают акт выполненных работ с перечнем использованных материалов. Надо ли приходовать запчасти из этого списка?..»*

Запчасти приходовать не надо.

Автосервис оказывает вашей компании услуги, а не реализует запчасти. И такая деятельность не является торговлей (постановление Президиума ВАС РФ от 22.06.10 № 14630/09). Сервис заключил с вами договор на выполнение ремонта, согласно которому для замены использует запчасти. Их стоимость входит в цену услуг.*

На ремонт сервис выставил вам акты выполненных работ, а перечень запчастей приведен на случай, если у компании возникнут претензии к качеству. Стоимость работ вы вправе списать в отчетном периоде, в котором получили акт (п. 1 ст. 260 НК РФ, п. 27 ПБУ 6/01, утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н).*

Отвечает Александр Сорокин,

заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России

«ККТ нужно применять только в случаях, если продавец предоставляет покупателю, в том числе своим сотрудникам, отсрочку или рассрочку по оплате своих товаров, работ, услуг.

Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг.

Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте. Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации».

Из рекомендации Нужно ли применять ККТ при выдаче, получении и возврате займа

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

Источник: https://www.glavbukh.ru/hl/318537-dogovor-po-montaju-na-obekte-zakazchika

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.